装修合同范本(集锦15篇)
随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的装修合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
装修合同范本1甲方：___________
联系电话：_____________________
乙方：___________
联系电话：_____________________
工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：__________________________________________________
2、店铺规格：__________________________，总计：施工面积___平方米;
3、施工内容：详见装修施工图。
4、委托方式：按图纸包工不包料施工完成。
5、工期：_________年______月______日至_________年______月______日，工期共____天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）__________________元 ……此处隐藏26922个字……一步贯彻落实“安全第一、预防为主”。的安全生产方计，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规、强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法，从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。乙方在施工过程中必须采取严格的安全措施，承担因安全措施不当造成的工程事故，人身伤亡等责任，并承担全部费用。与甲方无关。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼进行解决。
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场。
13.2 施工期间，发包人将素偶有钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人进行收回;
13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午__点__分至__点___分，下午__点__分至__点__分。
第十四条 其他约定事项：
14.1乙方需向甲方交安全和装修质量保证金，该金额为人民币装修公司安全完工后，经甲方验收合格后，15个工作日内，甲方全额退还乙方。
14.2乙方必须购买该项目的“建工险”保险。
第十五条 附则
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
15.2 本合同签订后工程不得转包。
15.3 本合同一式__份，双方各执__份。
15.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年 月 日
年 月 日
